Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор толлинга образец

Договор толлинга образец

Контракт на переработку давальческого сырья (толлинг)


Контракт на проведение толлинговой операции г. ____________________ «__» ___________ 200_ г. Заказчик: _____________________________________________________________ в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с одной стороны, и переработчик: __________________________________________ в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1.

Предмет Контракта 1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по переработке сырья заказчика.

1.2. Участвуя в настоящем контракте, при выполнении услуг переработчиком стороны наделены правами и обязанностями заказчика и подрядчика, а при передаче продукции — правами и обязанностями продавца и покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Порядок выполнения работ переработчиком 2.1.
2. Порядок выполнения работ переработчиком 2.1.

Переработчик обязуется выполнить следующую работу: __________________________________________________________________________. (указывается точное наименование работы, которую выполняет подрядчик) 2.2.

Результатом выполненных работ по настоящему контракту является: __________________________________________________________________________. 2.3. Норма выхода: ___________________________________________________.

2.4. Количественные характеристики переработанного сырья (продукции): __________________________________________________________________________. 2.5. Качество переработанного сырья (продукции) должно отвечать следующим условиям: ______________________________________________________. 3. Сырье заказчика 3.1. Работы выполняются из следующего сырья заказчика: 1) _______________________________, в количестве ________, цена _______; 2) _______________________________, в количестве ________, цена _______; 3) _______________________________, в количестве ________, цена _______.

3.2. Качество сырья подрядчика должно соответствовать __________________ _______________________________________________________________________. 3.3. Риск случайной гибели или порчи сырья подрядчика с момента передачи несет __________________________________________ (заказчик или подрядчик). 3.4. В случае недоброкачественности предоставленного сырья заказчик обязан произвести его замену в срок _______________________ с момента уведомления его подрядчиком.

3.5. Заказчик обязан предоставить переработчику на каждую партию поставляемого сырья соответствующие документы о качестве.

3.6. Условия поставки сырья переработчику: _____________________________. 4. Срок выполнения работ 4.1.

Переработчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____________________________ с момента предоставления сырья.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работу в течение ___________________ ______________________________, с правом досрочного выполнения.

4.3. По окончании выполнения работ подрядчик обязан письменно известить заказчика о готовности продукции к сдаче в течение ________________________ __________________________________________________________________________. 5. Порядок сдачи-приемки продукции 5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту в течение _____________________________________ с момента извещения заказчика о готовности переработанного сырья.

5.2. Переработанное сырье должно быть представлено заказчику в виде __________________________________________________________________________. 5.3. Поставка полученной продукции осуществляется _____________________ (заказчиком или подрядчиком) за счет ______________________________________ в следующем порядке ______________________________________________________. 6. Обязательства заказчика 6.1.

Заказчик за оказанные услуги по переработке сырья предоставляет переработчику следующее количество переработанной последним продукции: ____________________________________________________________________________. 6.2. Продукция заказчика передается переработчику путем удержания последним соответствующего количества продукции пропорционально в счет оплаты услуг по переработке.

6.3. Переработчик обязан: — использовать сырье, поставляемое на переработку, только для изготовления продукции, возвращаемой заказчику; — представлять оригинал и копии зарегистрированного и подтвержденного таможней настоящего контракта в соответствующих таможенных органах; — обеспечивать декларирование всех грузовых отправок, ввозимых в РФ или вывозимых из Российской Федерации в рамках настоящего контракта для переработки сырья; — указывать в графе 44 грузовой таможенной декларации под N __ номер настоящего контракта, его дату и наименование таможенного органа, подтвердившего настоящий контракт.

7. Ответственность сторон 7.1.

За нарушение условий настоящего контракта виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 7.2. Подрядчик по настоящему контракту несет следующую ответственность: __________________________________________________________________________.
7.2. Подрядчик по настоящему контракту несет следующую ответственность: __________________________________________________________________________. 7.3. Заказчик по настоящему контракту несет следующую ответственность: __________________________________________________________________________.

7.4. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в течение срока действия настоящего контракта виновная сторона уплачивает штраф в размере _______________________________________________. 7.5. За нарушение иных условий настоящего контракта виновная сторона несет следующую ответственность: _________________________________________. 7.6. Переработчик несет ответственность в соответствии с действующим таможенным законодательством.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик Почтовый адрес и индекс: ______________________________________________ Телефон __________, телетайп __________________, факс _________________ Расчетный счет N _______________ в банке ______________________________ Корреспондентский счет: _________________________, БИК ________________ ИНН ___________________________________________________________________ Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ______________________________ Переработчик Почтовый адрес и индекс: ______________________________________________ Телефон __________, телетайп _________________, факс __________________ Расчетный счет N _______________ в банке ______________________________ Корреспондентский счет: _________________________, БИК ________________ ИНН ___________________________________________________________________ Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: ______________________________ Заказчик Подрядчик _________________________ ___________________________ М.П. М.П.

Образец дговора толлинга

Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции. 6. Права и обязанности Сторон 6.1.

Давалец вправе: 6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным; 6.1.3.Ф.И.О, подпись) От Переработчика принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 2 к договору толлинга Акт приемки-передачи готовой продукции г.

» » г. Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T ¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ ¦п/п¦ готовой продукции¦ (в )¦ затрат на производство¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + От Переработчика сдал .(должность, Ф.И.О, подпись) От Давальца принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 3 к договору толлинга Отчет об использовании давальческого сырья г. » » г.

Специфика договора

По условиям договора толлинга заказчик передает подрядчику конкретные давальческие материалы с указанием их вида и количества, учитывая, что они относятся к вещам, определяемым родовыми признаками, и не должны в связи с этим иметь индивидуально-определенные признаки.

Подрядчик обязан в конкретные сроки переработать полученное сырье и изготовить из него готовую продукцию в соответствии с техническим заданием заказчика либо в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика вернуть заказчику неиспользованные давальческие материалы, использовать в дальнейшем при новых заказах либо его право их оставить себе с зачетом в стоимость вознаграждения подрядчика.
Договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика вернуть заказчику неиспользованные давальческие материалы, использовать в дальнейшем при новых заказах либо его право их оставить себе с зачетом в стоимость вознаграждения подрядчика.

Помимо собственно сырья, в договоре может содержаться условие о передаче тары и упаковки подрядчику с установлением его обязанности по упаковке готовой продукции (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2016 N 09АП-24934/2016 по делу N А40-221/16).

При передаче заказчиком подрядчику давальческих материалов к последнему право собственности на них не переходит, они остаются в собственности заказчика. Соответственно, в случае банкротства подрядчика давальческие материалы, являющиеся предметом договора подряда, не входят в конкурсную массу подрядчика.

Заказчик вправе требовать их исключения из нее, поскольку согласно ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в состав конкурсной массы входит все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства. Давальческие материалы, переданные подрядчику по договору подряда для переработки и получения из них готовой продукции, ему не принадлежат на праве собственности, поэтому конкурсные кредиторы в случае его банкротства не вправе претендовать на реализацию указанного имущества для удовлетворения своих требований.

Однако договор толлинга, равно как и иные договоры (аренды, поставки и т.п.), не может быть использован в обход закона для обеспечения противоправных интересов. Если то или иное имущество, относящееся к давальческим материалам, оформлено по договору толлинга как принадлежащее третьим лицам с целью того, чтобы уберечь его от взыскания по долгам переработчика, то суд может отказать в требовании об исключении его из конкурсной массы либо отклонить требование о его освобождении от ареста в рамках исполнительного производства.

Договор толлинга это . пример, образец, налогообложение, с иностранной компанией, давальческий договор

Конструкция договора толлинга законом прямо не предусмотрена, поэтому для его правовой квалификации необходимо определить существо содержащихся в нем обязательств.Юридическая квалификация любого гражданско-правового договора осуществляется в зависимости не от его названия и того, как поименованы его стороны, а от существа включенных в него обязательств. 3 ст. 421 ГК РФ)

Предмет и условия договора

Предметом договора толлинга является выполнение работ по переработке подрядчиком (переработчиком — обычно это завод или организация, эксплуатирующая мощности завода) поставленного заказчиком сырья.

В обязанности заказчика входят приемка готовой продукции (по количеству, качеству и т. д.) и оплата работ подрядчику, равно как и возмещение ему понесенных при переработке расходов.

При заключении соглашения толлинга очень важно составить текст таким образом, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что данная сделка подпадает под льготный таможенный режим.

В частности, важно правильно сформулировать предмет договора.

  1. Пример Предмет договора может быть описан следующим образом: «[Иностранная компания] передает [Российской компании] для переработки на территории РФ в соответствии с условиями настоящего Договора Товар, указанный в Приложении 1 к Договору, и обязуется уплатить за переработку вознаграждение согласно статье _ Договора, а [Российская компания] обязуется осуществить на своих производственных мощностях переработку Товара согласно Техническому заданию (Приложение 2 к Договору) и передать [Иностранной компании] продукт переработки (согласно нормам выработки, установленным в Техническом задании)».

Другие важные положения, на которые стоит обратить внимание при заключении договора, приведены в таблице.

  1. Личный опыт Лариса Воеводина,директор производственной фирмы «Первомайская заря» (Санкт-Петербург) При осуществлении толлинговых сделок в контракте особенно важно описать всю комплектацию поставляемого сырья, так как если компании понадобится дополнительное сырье, таможня может не признать эту сделку толлинговой. Другое положение договора, на которое стоит обратить особое внимание, — распределение экономии от переработки. Если этот пункт не будет подробно прописан, то вернуть возникшие остатки заказчику с соблюдением льготного таможенного режима будет очень сложно.

Финансовая часть договора заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку неправильное ее составление может привести к уплате дополнительных налоговых или таможенных платежей.

Прочие условия давальческого договора

Отдельного рассмотрения требуют вопросы ответственности подрядчика за сохранность материалов заказчика и о распределении между контрагентами договора рисков порчи либо уничтожения материалов.

В силу статьи 714 ГК ответственность за сохранность полученного от заказчика сырья несет подрядчик. Риск случайной гибели или порчи материалов лежит на заказчике.

Договор производства из давальческого сырья

Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N ). 7.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. 2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции. 2.1.4.

Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)

Договор толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья) г.

__________________ «__» ________ ____г. ___________________________________________________________, именуемое в (полное наименование юридического лица) дальнейшем «Давалец», в лице __________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ____________________________________________, с (Устава, Положения, Доверенности) одной стороны и _____________________________________________, именуемое (полное наименование юридического лица) в дальнейшем «Переработчик», в лице ____________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ____________________________________________, с (Устава, Положения, Доверенности) другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает Давальцу готовую продукцию.

1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и изготовленной продукции. 1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Давальца.

2. Распределение рисков между Сторонами 2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски, предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку. 3. Сроки выполнения работ 3.1.

Стороны установили следующие сроки изготовления продукции: Начальный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г. Конечный срок выполнения работ — не позднее «__» __________ ____г. Срок сдачи готовой продукции — «__» __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно вознаграждение. 4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой продукции.

4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой продукции. 4.5. Оплата производится _________________________________________. (указать форму оплаты) 5. Экономия Переработчика 5.1.

Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон 6.1. Давалец вправе: 6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным; 6.1.3.

назначить Переработчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков; 6.1.4.

предъявлять Переработчику требования, связанные с ненадлежащим качеством готовой продукции; 6.2. Давалец обязан: 6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья в переработку; 6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Переработчику; 6.2.3.

оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора. 6.3. Переработчик вправе: 6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков); 6.3.2.

не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок; 6.3.3.

при уклонении Давальца от принятия готовой продукции — продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ. 6.4. Переработчик обязан: 6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и расчетливо; 6.4.2.
использовать предоставленный Давальцем материал экономно и расчетливо; 6.4.2.

после окончания работы представить Давальцу отчет об использовании давальческого сырья; 6.4.3.

немедленно предупредить Давальца и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — непригодности или недоброкачественности предоставленного Давальцем сырья; — иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее изготовления в срок. 7. Приемка готовой продукции 7.1.

Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом приемки-передачи готовой продукции. 7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при предъявлении требований об их устранении. 7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

8. Ответственность Сторон 8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец вправе потребовать от Переработчика: — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной за работу цены; — возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику. 8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья.

8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ. 9. Порядок расторжения договора 9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 9.1.1.

неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой продукции; 9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой продукции. 9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» _________ 20__ г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 11. Реквизиты и подписи Сторон Давалец Переработчик ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Давалец Переработчик Приложение N 1 к договору толлинга Акт приемки-передачи сырья в переработку г. __________________ «__» ________ ____г.

Давалец ___________________________________________________________ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: __________________________________________________ Переработчик ______________________________________________________ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: __________________________________________________ По настоящему акту Давалец передает, а Перерабтчик принимает сырье для переработки в готовую продукцию. Стороны определили, что местом хранения и переработки сырья является _______________________________________________________________. (адрес) —-T———————T————————T————T———-¬ ¦ N ¦ Наименование сырья ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ Общая ¦ ¦п/п¦ ¦(в ___________________)¦ за единицу¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ ¦ +—+———————+————————+————+———-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L—+———————+————————+————+———— От Давальца сдал _______________________________________________________.

(должность, Ф.И.О, подпись) От Переработчика принял ________________________________________________. (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 2 к договору толлинга Акт приемки-передачи готовой продукции г.

__________________ «__» ________ ____г. Давалец ___________________________________________________________ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: __________________________________________________ Переработчик ______________________________________________________ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: __________________________________________________ —-T——————T————————T————————¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ ¦п/п¦ готовой продукции¦ (в ___________________)¦ затрат на производство¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ +—+——————+————————+————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L—+——————+————————+———————— От Переработчика сдал __________________________________________________. (должность, Ф.И.О, подпись) От Давальца принял _____________________________________________________.

(должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 3 к договору толлинга Отчет об использовании давальческого сырья г. __________________ «__» ________ ____г.

Давалец ___________________________________________________________ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: __________________________________________________ Переработчик ______________________________________________________ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: __________________________________________________ —-T———T————T———-T————-T————T—————¬ ¦ ¦ ¦Количество ¦Наименова-¦Количество ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученного¦ние ¦готовой ¦неиспользо-¦ Количество ¦ ¦ ¦Наимено- ¦сырья ¦готовой ¦продукции ¦ванного ¦ отходов ¦ ¦ N ¦ вание ¦(_________)¦продукции ¦(__________) ¦сырья ¦ (__________) ¦ ¦п/п¦получен- ¦ (единица ¦ ¦ (единица ¦(_________)¦ (единица ¦ ¦ ¦ ного ¦измерения) ¦ ¦ измерения) ¦(единица ¦ измерения) ¦ ¦ ¦ сырья ¦ ¦ ¦ ¦ измерения)+——T———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ных ¦ +—+———+————+———-+————-+————+——+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L—+———+————+———-+————-+————+——+——— __________________________________ ______________ /_________________/ (наименование должности лица, (подпись) (Ф.И.О) подписавшего отчет) М.П. Сайт-источник файла документа:

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: _____________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Заказчик: ______________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Как ведет отчетность давалец

При передаче материалов переработчику давалец составляет накладную по форме М-15.

В документе проставляется отметка о том, что материалы передаются на давальческой основе. Это важно, т.к. за передачу давальческих материалов сторонам сделки не нужно оплачивать НДС.

Составляют накладную в двух экземплярах. Первый остается у давальца на складе. Второй забирает переработчик и получает по ней материалы.

Важно правильно заполнить накладную на передачу давальческого сырья: указать не только его объем или количество, но и стоимость.

С одной стороны этот показатель для совершения сделки не нужен, т.к.

переработчик не будет реализовать ни сырье, ни продукцию. А с другой стороны, он несет материальную ответственность перед истинным владельцем на случай порчи этого сырья.

Данная норма закреплена в ст. 714 ГК РФ. Когда продукцию из давальческого материала давалец передает сторонним торговым структурам для ее доработки (например, для упаковки), он составляет дополнительные накладные по форме № ТОРГ-12.

В них обязательно делается отметка о давальческих МПЗ. В ином случае ФНС может потребовать от торговой организации, занимающейся доработкой, выплачивать НДС, т.к.

сочтет переданную для доработки продукцию в качестве отданной безвозмездно. Такой вид накладной тоже составляется в двух экземплярах один для давальца, второй – для сторонней торговой организации, которая занимается доработкой.

Одни плюсы

Надо отметить, что договор толлинга применяют как производственные, так и торговые компании.

Выгода такого контракта налицо. К примеру, производственная организация не имеет собственного оборудования или специалистов для осуществления какой-либо стадии процесса. В этом случае она договаривается о переработке с другой фирмой, которая специализируется на таких операциях.

Переработчик также остается в плюсе.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+